ОБРАЗЕЦ Договор подряда 2

3, Февраль 2018 г. | Рубрики: Договоры по строительству | Комментарии выключены

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____________
____________________ от «___» ___________ 20____ г.
_______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________________________________________________________________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора ____________________________________________________________________________________, действующий на основании Устава и агентского договора № ______________________________ от «___» ___________ 20____ г., с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство своими и привлеченными силами, в объеме, в сроки и на условиях настоящего договора выполнить роботы по ______________________________________________________________________________ по адресу:____________________________________________________________________, а Подрядчик обязуется принять и оплатить Работы, выполненные Субподрядчиком.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения Субподрядчиком всех работ по настоящему договору составляет
______(___________) _________________, со дня подписание настоящего договора.
Датой окончания Работ считается дата их принятия Подрядчиком. Работы считаются
выполненными в полном объеме с момента передачи Работ в соответствии с порядком,
установленным строительными нормами и правилами, и подписания обеими Сторонами
настоящего Договора окончательного Акта выполненных Работ.
2.2. Сроки выполнения Работ могут быть изменены, путем подписания дополнительного
соглашения к настоящему Договору в следующих случаях:
– отсутствие финансирования;
– отсутствие разрешительных документов на проведение Работ;
– изменение сроков, согласно принятого решения Генподрядчика;
– необходимости выполнения дополнительных Работ, не предусмотренных проектом.
2.3. Риск повреждения результата выполненных работ переходит к Подрядчику с момента
подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости
и затратах (КС-3).
2.4. Технические и другие требования к выполнению работ, являющихся предметом договора,
предусмотрены проектно-сметной документацией, СНиП и соответствующими
нормативно-правовыми актами РФ в области строительства.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, составляет _____________ ( _____________________________________________ ) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС 18% ____________ ( ____________________________________ ) рублей ____ копеек.
3.2. Изменение условия о цене договора не допускается иначе как по соглашению сторон.
3.3 Стоимость Работ является неизменной на протяжении действия настоящего Договора.
Стоимость Работ может пересматриваться в случае:
– изменения объемов и состава Работ;
– изменения сроков выполнения Работ по независящим от Субподрядчика причинам;
3.6. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных
Договором, Стороны оговаривают их стоимость (а также объем, порядок выполнения и
оплаты) в дополнительных письменных соглашениях, которые будут являться
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
4.1. Субподрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее _____ дней с дня подписания настоящего договора.
4.2. Субподрядчик в порядке, определенном нормативными документами и настоящим Договором, ведет и передает Подрядчику после завершения Работ документы о выполнении Договора. Субподрядчик обязан освободить строительную площадку (фронт работ) после завершения Работ (очистить от мусора, ненужных материальных ресурсов, помещений.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Субподрядчик обязуется:
5.1.1. Получить необходимые согласования, разрешения и допуски для производства Работ;
5.1.2. Произвести Работы и передать их результат Подрядчику в сроки, предусмотренные
настоящим договором и приложениями к нему, с надлежащим качеством и в полном
объеме, с соблюдением требований строительных норм и правил, других обязательных
требований;
5.1.3. Нести ответственность перед Подрядчиком за ненадлежащее выполнение обязательств
по настоящему договору, в том числе за действия (бездействия) привлеченных третьих
лиц, как за свои собственные;
5.1.4. Обеспечить в ходе работ выполнение на объекте необходимых мероприятий по пожарной
безопасности, по технике безопасности, охране окружающей среды и т.п. В случае
возникновения аварийной, пожарной или другой опасности по вине Субподрядчика,
восстановление строительных конструкций, поставка утраченных материалов и др.,
возмещаются Субподрядчиком в сроки, указанные в письменном требовании Подрядчика;
5.1.5. Обеспечить содержание и уборку строительного мусора на объекте и прилегающей к нему
территории;
5.1.6. Своевременно сообщать Подрядчику по его просьбе все сведения о ходе
выполненных работ,
5.1.7. Передать Подрядчику, вместе с Актами выполненных работ, комплект исполнительной
документации;
5.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим
договором.

5.1. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество выполнения Работ

5.3. Подрядчик обязуется:
5.3.1. Принимать в соответствии с условиями договора надлежащим образом и своевременно
выполненные работы;
5.3.2. Оплатить Субподрядчику надлежащим образом и своевременно выполненные работы в
порядке и размере, установленными условиями настоящего договора.
6. КАЧЕСТВО РАБОТ
6.1. Качество выполняемых Субподрядчиком работ должно соответствовать СНиП, ТУ, ГОСТ, иным стандартам и обязательным требованиям, предусмотренным действующим законодательством РФ, условиям договоров, требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода, а также требованиям Подрядчика и органов государственного надзора.
7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
.
7.1. Передача законченных Работ (Объекта строительства) Субподрядчиком и прием их
Подрядчиком проводится согласно действующих норм и правил и оформляется Актом
выполненных Работ ( КС-2, КС-3 ).
7.2. Субподрядчик не позднее за ____ ( ______________) рабочих дней до конца текущего
месяца готовит два экземпляра Акта выполненных Работ, подписывает их и предоставляет
Подрядчику.
Подрядчик по результатам приема Работ на протяжении _______ рабочих дней с момента
получения Акта выполненных Работ направляет Субподрядчику либо подписанный Акт
выполненных Работ либо мотивированный отказ от принятия Работ. В случае
непредставления мотивированного отказа от принятия Работ Подрядчика на протяжении
________ рабочих дней Работы считаются принятыми.
7.3. В случае мотивированного отказа от принятия Работ Стороны заключают двусторонний акт
с перечнем недостатков, необходимых доработок и сроки их выполнения. Субподрядчик
обязан
устранить выявленные недостатки за свой счет и в сроки, установленные актом, при этом не
нарушая общих сроков выполнения Работ по Договору, определенных в Графике
проведение работ ( Приложение № 2 к Договору ) и повторно сообщить Подрядчику о
готовности к передаче законченных Работ (Объекта строительства).
7.4. Подписание Сторонами окончательного Акта выполненных Работ является основанием для
проведения окончательных расчетов между ними.

8.ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

8.1. Подрядчик производит оплату по настоящему договору в следующем порядке:
8.1.1. Аванс на выполнения работ не более ______% , от цены договора,
оплачивается Подрядчиком на основании счета Субподрядчика в течении ____ (_________)
банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

8.1.2. Сто процентный расчёт Подрядчик оплачивает ежемесячно по факту выполнения
Субподрядчиком работы на основании Акта о приемке выполненных работ по договору
(КС-2, КС-3), в течении ______ (__________________) банковских дней после подписания
Акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.1.4 В случае принятия Подрядчиком решения об ускорении или замедлении темпов
выполнения Работ одновременно уточняется График платежей с внесением
соответствующих изменений в настоящий Договор, что оформляется Дополнительным
соглашением к настоящему Договору.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОК

9.1. Гарантия качества Субподрядчика на Работы действует в течение ____ (_________________)
месяцев, считая с момента подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных
Работ по договору, в отношении качества использованных материалов, изделий, а также
выполненных работ. Гарантийное обслуживание осуществляется на объекте.
9.2. В течение гарантийного срока Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить
обнаруженные недостатки, дефекты, неисправности, либо произвести замену материалов,
деталей, изделий в части или в целом, либо выполнить работы заново в части или в целом в
течение срока, установленного письменным требованием Подрядчика. Гарантийный срок
продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым производилось
устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок-равный основному
гарантийному сроку.
.
9.3. Начало гарантийной эксплуатации устанавливается с даты подписания Акта приемки
законченного строительством объекта.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае наличия отступлений от условий договора или иных недостатков в работе,
потребованною Подрядчика, Субподрядчик обязан безвозмездно устранить все выявленные
отступления и недостатки в срок, установленный письменным требованием Подрядчика.
10.2. Если Субподрядчик не выполнит своих обязательств в части начального и/или конечного
и/или любого из промежуточных сроков исполнения обязательств и/или срока устранения
недостатков, предусмотренных Договором, Субподрядчик обязуется оплатить пени в
размере _____ % от стоимости Договора за каждый день просрочки, в срок не позднее _____
банковских дней с момента письменного выставления претензий Подрядчиком.
10.3. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих
обязательств.
10.4. Субподрядчик несет ответственность за безопасное проведение работ.
В случае задержки Подрядчиком расчетов за выполненные работы Субподрядчик может
взыскать с Подрядчика пени в размере ____ % от стоимости подлежащих оплате
работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств после
письменного выставления претензий Субподрядчиком.

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. Любая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение произошло в результате форс-
мажорных обстоятельств. Такими обстоятельствами считаются стихийные бедствия, война и
военные конфликты, блокады, запрещенные экспорта или импорта, действия (бездействия),
решения органов власти и управления РФ и Москвы, делающие невозможным исполнение
договора полностью или частично, а также другие события, находящиеся вне разумного
предвидения и контроля сторон. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения сторонами своих обязательств по договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
11.2. Если такие обстоятельства будут продолжаться более ____ (________) месяцев, то каждая из
сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору,
и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной
возможных убытков.
11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,
должна немедленно извещать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств.

12. РЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры, связанные с настоящим договором или вытекающие из него, разрешаются
сторонами путем переговоров.
12.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или
требования, возникающие из данного договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде __________________________.

13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях
предусмотренных настоящим Договором в одностороннем порядке.
13.2. В случае неисполнения подрядчиком любого из своих обязательств по настоящему договору
и/или нарушения условий договора, Подрядчик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего договора путем направления Субподрядчику
соответствующего письменного уведомления. Субподрядчик, при этом, возмещает
Подрядчику убытки в полном объеме в срок не позднее ______ календарных дней с момента
получения от Субподрядчика соответствующего уведомления. Датой прекращения действия
договора будет являться дата получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Данный договор вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения обязательств сторонами.
14.2. С момента заключения настоящего договора прежняя переписка и документация теряет
юридическую силу.
14.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
14.4. Стороны обязуются при исполнении договора не сводить сотрудничество к соблюдению
только содержащихся в нем требований, поддерживать деловые контакты и принимать
все необходимые меры для обеспечения скорейшего и эффективного выполнения своих
обязательств по договору.
14.5. Стороны гарантируют друг другу, что лица, подписавшие договор, имеют на то права и
полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие права полномочий, полное или
частичное, со стороны любой из сторон, возникающие после подписания договора и в
ходе его исполнения сторонами, не могут служить основанием для неисполнения
договора полностью или в какой-либо части.
14.6. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

15.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: Субподрядчик:

______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________

Ген. Директор: Ген. Директор:
____________/ _________________ / ____________/ _________________ /

МП МП

;

Пока нет комментариев.

Извините, комментирование на данный момент закрыто.

Авторские права © 2018 Юрист Пашков Роман Викторович Все права защищены.
Локализация Темы для Wordpress

Rambler's Top100