В _________________ районный суд г.Москвы
_________________________________________

Истец: ________________________________________
________________________________________
________________________________________
Для корреспонденции адрес представителя:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Ответчик: ________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Цена иска: _______________________ руб.

Исковое заявление
(в порядке Закона о защите прав потребителя)
об отказе от исполнения договора, взыскания убытков,
неустойки и компенсации морального вреда

«___»_________ ____ ____________________________ заключил с Ответчиком договор подряда на проведение строительных работ №_____________, предметом которого являлась отделка бани из бревна ручной рубки по адресу: _____________________________________________________________________________ для личных бытовых нужд.
Стоимость работ определена п.2.1 договора и составила ____________________ руб. В соответствии с п._______ договора Истец произвел предварительную оплату в размере __________________ руб. Пунктом ____________ договора определены срок начала – «___»_________ ____ г., срок окончания работ – «___»_________ ____ г.
Однако до настоящего времени строительные работы по отделке бани Ответчиком не исполнены в полном объеме. А произведенные работы выполнены не качественно со значительным дефектом и не в полном объеме в нарушение условий договора подряда. Указанные обстоятельства подтверждаются заключением _____________________________________________________________________________, к услугам которых Истец был вынужден прибегнуть и уплатить за проведение экспертизы денежные средства в размере __________________ рублей. Истец неоднократно направлял письменные претензии в адрес Ответчика, однако последний оставил их без ответа.
В соответствии со ст.28 Закона о защите прав потребителя в случае нарушения установленных сроков оказания услуги исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены оказания услуги.
Расчет неустойки:
_____________________ руб. – стоимость договора;
«___»_________ ____ г. – срок окончания работ;
Просрочка исполнения Ответчиком обязательства по окончанию работ составляет __________ дней – с «___»_________ ____ г. по «___»_________ ____ г.
______ процента от ____________________ рублей = _____________ рублей
________________ * _______ дней = _____________________ рублей.
В соответствии с ч.5 ст.28 Закона о защите прав потребителя сумма взысканной потребителем неустойки не может превышать стоимость договора, следовательно, сумма неустойки составит не более _____________________ рублей.
В соответствии со ст.29 Закона о защите прав потребителя, при обнаружении существенных недостатков выполненной работы Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы.
Все это причинило ____________________________ нравственные страдания, моральный вред от которых оценивается в __________________ рублей.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 4, 13, 15, 17, 28, 29 Закона о защите прав потребителя,

прошу:

– взыскать с Ответчика ____________________________ в пользу _____________________ неустойку в размере _______________ рублей за просрочку исполнения строительных работ;
– взыскать с Ответчика ____________________________ в пользу _____________________ убытки – _____________________ рублей, уплаченные в качестве предварительной оплаты, _____________________ рублей, уплаченные за проведение экспертизы;
– взыскать с Ответчика моральный вред в размере __________________ рублей;
Всего ________________ (_______________________________________________) рублей.

Прилагаю: 2 экз. исковых заявлений с приложением копий – доверенности
представителя, договора подряда, квитанций к приходным кассовым ордерам,
экспертного заключения, договора на проведение экспертизы
и кассового чека на оплату экспертизы на сумму ______________ руб.

Представитель ______________________
по доверенности __________________