Исх. номер: ____
Дата: __..20 г.
Арбитражный суд города Москвы


ИСТЕЦ: ООО «_________________»
ОГРН ______________


Представитель __________________


    ОТВЕТЧИКИ:          ООО «____________________»
                    ОГРН ____________________
                                                       ________________________________________
                ________________________________________

Гр-нин ________________________


паспорт ________________, выдан ____________________________ ..г., код подразделения _____________

Цена иска: __ рублей _ копеек

Госпошлина: __ рублей __ копеек

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ООО «_____________» (Заказчик-Истец) и ООО «_______________» (Подрядчик-Ответчик) заключили Договор подряда №________ от «» г. на комплекс монолитных работ по строительству объекта «Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: ____________________________________________________________________» (далее – «Договор»).

В адрес Ответчика направлены две досудебные претензии, на первую из которых поступил ответ Ответчика.
Генеральный директор Ответчика заключил договор поручительства на сумму аванса.

1 ЧАСТЬ.
С .._ г. по .. г. ООО «__» не приступал к исполнению Договорных обязательств.
.._ г. Подрядчиком осуществлена отгрузка бытовых помещений на территорию строительного городка рабочей силой без разрешительных документов (удостоверений, подтверждающих квалификацию) на мягкий грунт в нарушение СНиП, в отсутствии Акта о приеме площадки под обустройство строительного городка. С той же даты в бытовых помещениях по 04.10.19г. проживали люди, что категорически запрещено условиями Договора п.12.2. Данный факт зафиксирован соответствующим Актом и подтверждается Подрядчиком в ответе на Досудебную претензию. (Акты выявленных нарушений №_ – Приложение №1)
(Исх
от .. г. – Ответ на Досудебную претензию – Приложение №15) В связи с отсутствием передачи приказов и иных документов на ответственных лиц на основании п.5.1.2. Договора .. г. в адрес Подрядчика направлен соответствующий запрос в письменном виде.
(Письмо исх №1909/09/1 – Приложение №6)
.. г. ООО «_______________
» направлен запрос на ответственных лиц повторно, а также требование о приеме строительного участка под обустройство строительного городка и последующего согласования плана размещения бытовых помещений с соблюдением всех строительных норм РФ.
(Письмо исх №_ – Приложение №7)
(Письмо исх №___
– Приложение №8)
(Письмо исх №_ – Приложение №10)
Также .._ г. Подрядчику представлена документация со штампом «В производство работ». (Письмо исх №_____ – Приложение №11)
По ее составу, качеству и недостаткам претензий не поступало (п.5.4.15 Договора). Препятствий к началу работ у ООО «______» не имелось.
На основании п. 5.1.1 Договора .._ г. Подрядчику направлено письмо с требованием незамедлительно устранить замечания и приступить к работам. (Письмо исх №________ – Приложение №12)
ГК РФ Статья 751. Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению безопасности строительных работ.
1. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
2. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
Как указывает Подрядчик в ответе на претензию, в период с .._ г. по .. г. рабочие Подрядчика в количестве 10 человек проживали в завезенных ими бытовых помещениях без мобильных туалетных кабин. Рабочие не были обеспечены СИЗ, не проходили инструктажи и не были обеспечены средствами противопожарной безопасности. Данный факт зафиксирован в соответствующих Актах об обнаружении нарушений\недостатков в работе Подрядчика.
(Акты выявленных нарушений – Приложение №1)
(Исх.№ от .. г. – Ответ на Досудебную претензию – Приложение №15)
.. г. рабочие ООО «__________________
» приступили к работам по заливке приямок ПР3 и тем самым грубо нарушили условия Договора п.5.4.6., 5.4.9 и строительное законодательство РФ. Данный факт зафиксирован соответствующим Актом и подтверждается ответом на Досудебную претензию. Указания выполнять работы сотрудникам ООО «____________» может давать только уполномоченное лицо Подрядчика.
(Акт выявленных нарушений №_ – Приложение №1) (Исх.№ от .. г. – Ответ на Досудебную претензию – Приложение №15) .. г. согласно п.5.4.5 Договора Подрядчику выставлено требование незамедлительно устранить замечания, принять строительную площадку под бытовой городок и фронт работ .. г. (Письмо исх №________ – Приложение №13)
На основании п.5.4.10 Договора ООО «____________» должно было произвести подготовительные мероприятия до начала работ.
Подготовительные строительные работы на Объекте регулируются таким актом как: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Часть 2. Строительное производство СНиП 12-04-2002
Исходя из этого, Подрядчик должен был предпринять следующие действия:
Выполнить ограждение строительного участка и бытового городка,
Установить круглосуточную охрану,
Обеспечить расчистку территории, в т.ч. от бытового мусора
Провести необходимые временные коммуникации с последующим подключением
Установить временное освещение строительного участка и бытового городка с проходами к местам производства работ,
Предоставить расчетный план бытового городка на основании движения рабочей силы
Установить мобильные бытовые помещения и туалетные кабины,
Обеспечить места складирования материалов согласно разработанного Вами и согласованного с Заказчиком плана,
Определить места разгрузки материалов и бетономешалок,
Разработать проект производства работ,
Оборудовать штаб строительства
Установить знаки, стенды.
Привести строительный бытовой городок к нормам обеспечения противопожарной безопасности и охраны труда
По состоянию на _ _ 20___ года ООО «____________» не приняло строительную площадку по акту и не выполнила необходимые действия в рамках подготовки строительства.

2 ЧАСТЬ.
_ __ 20___ года Подрядчику выплачен аванс в размере _ тысяч рублей и _ ____ 20__ года еще дополнительно аванс в размере _ тысяч рублей.
Подлежит применению статья 395 ГК РФ:

ГК РФ Статья 750. Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда

  1. Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
  2. Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в пункт 1 настоящей статьи, подлежат возмещению другой стороной в случаях, когда это предусмотрено договором строительного подряда.
    Как вытекает из Договора:
    «14.2. При допуске персонала на Объекты предприятия для проведения работ подрядчик обязан:
  • обеспечить работников необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ);
  • провести предварительное обучение правильному использованию СИЗ;
  • не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви. Спецодежда должна иметь четкую маркировку принадлежности ее подрядной организации. Маркировка наносится на куртку, верхнюю часть комбинезона и т.п.
    14.3. Каждый работник подрядчика при выполнении работ на производственных Объектах предприятия обязан:
    а) использовать спецодежду, спецобувь и другие СИЗ согласно установленному порядку и утвержденным нормам в подрядной организации;
    б) не применять неисправные СИЗ, с истекшим сроком эксплуатации и состояние которых не соответствует выполняемым функциям»,
    ООО «____________» как Подрядчиком допущены следующие нарушения договорных обязательств:
  1. Не предоставил приказы на ответственных лиц в разумный срок, не оформлен Акт-допуск на объект (п. 5.4.24 Договора).
  2. Отсутствовал представитель Подрядчика на совещаниях (п. 5.4.26 Договора).
  3. Не разработал проект производства работ (п. 5.4.1 Договора).
  4. Не обеспечены мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности (п.5.4.6 Договора).
  5. Не приступил к работам в указанный Договором срок (п. 5.4.2 Договора).
  6. Не возведены необходимые временные сооружения на стройплощадке (п. 5.4.10 Договора).
  7. Не производится ведение оформленных журналов (п. 5.4.12.1 Договора) и фотофиксация работ на Объекте (п. 5.4.12.2 Договора).
  8. Не осуществлял доставку, приемку, разгрузку, складирование в соответствии с правилами по охране труда (п. 5.4.8 Договора).
  9. Не предоставлял недельно-суточные графики с отчетом о ходе выполнения работ (п. 5.4.4 Договора).
  10. Не устранял замечания Заказчика (п.5.4.5 Договора).
  11. Не согласовал с органами государственного надзора порядок проведения работ (п. 5.4.9 Договора).
  12. Отсутствие информирования Заказчика о невозможности выполнить работы в срок (п. 5.4.23 Договора).
    Как указано в п.6.7 Договора «За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе предъявить требование об уплате Подрядчиком штрафа в размере _ (______________) рублей 00 копеек».
    ГК РФ Статья 405. Просрочка должника
  13. Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения.
  14. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
  15. Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

3 ЧАСТЬ.
Заказчик понес убытки.
ГК РФ Статья 15. Возмещение убытков

  1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
  2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
    Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
    ГК РФ Статья 393. Обязанность должника возместить убытки
  3. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
    Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
  4. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.
    Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.
    .._ г. Силами Подрядчика производились работы по бетонированию приямок ПР3, данный факт подтверждается Подрядчиком в ответе на Досудебную претензию. Приямки были залиты бетонной смесью с нарушением проектных значений, что было обнаружено представителем Заказчика .. г. Исправлять дефект рабочие Подрядчика отказались и Заказчик своими силами и силами привлеченных лиц исправил недостаток работ Подрядчика.
    (Акт выявленных дефектов №1 – Приложение №9)
    (Исх.№ от .._
    г. – Ответ на Досудебную претензию – Приложение №15)
    Заказчик привлекает для финансирования проектов денежные средства по договорам займа под 12% годовых. Требуем возмещения убытков по уплате процентов по привлеченным средствам.

В связи с бездействием Подрядчика на объекте и проживанием людей в бытовых помещениях Подрядчика, Заказчик вынужден был приобрести оборудование и материалы для обеспечения мер охраны труда, пожарной и электро безопасности на объекте строительства на сумму _______________ рубля, в связи с чем потерпел убытки.
Более того, срыв срока начала производства работ составил не менее одного календарного месяца, что повлечет за собой дополнительные затраты по прогреву бетона в зимнее время, как на закупку дополнительного оборудования и прогревочного кабеля, так и на затраты по электроэнергии.
4 ЧАСТЬ.
На основании вышеизложенного, согласно статье 715 ГК РФ и п. 16.5. Договора Заказчик уведомил Подрядчика о расторжении с _ _ 20_ года договора подряда №_ от «» ____ 20___ г. на комплекс монолитных работ по строительству объекта «Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: ________________________________________________________________».
ГК РФ Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком

  1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
  2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
  3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
    Подрядчику выставлено требование по незамедлительному удалению проживающих на территории объекта людей и бытовых помещений, однако требование удовлетворено не было в срок.
    ..__ г. Заказчиком принято письмо – ответ на Досудебную претензию. Данным письмом Подрядчик полностью подтверждает факты нарушений, описанные выше, а именно:
  4. Игнорирование требований Заказчика предоставить документы и приказы на уполномоченных лиц и рабочих в полном объеме. Доказательств обратного не представлено.
  5. Отсутствие уполномоченного лица для приема документации на объекте, приема строительной площадки в геодезических отметках. Доказательств обратного не представлено.
  6. Отсутствие дефектовочного акта по строительной площадке, как факт начала приема фронта работ. Фронт работ передается этапами согласно Приложению № 1 к Договору и фотографии не могут являться доказательствами отсутствия строительной готовности очередного этапа работ.
  7. Согласно Договора ООО «______________» выполняет монолитные работы, как предмет Договора, однако обязано для достижения результата своих работ осуществлять подготовительные и организационные работы, такие как:
  • п.9.1. Подрядчик должен обеспечивать установку ограждений, знаков, и указателей в пересечении с существующими транспортными коммуникациями, не допускать за исключением согласованных перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
  • п.9.2. Подрядчик должен обеспечить подключение строительной площадки, бытового городка к необходимым инженерным коммуникациям.
  • п.9.3. Подрядчик несет ответственность за объект или его частей и обеспечивает его содержание.
  • п.9.4. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасного движения на объекте, пожарную безопасность, электро безопасность.
  • п.13.1. Подрядчик обязан производить охрану объекта и обеспечивать пропускной режим своими силами.
  1. Вся техническая документация находится на объекте, Подрядчик с ней ознакомлен, возражений к составу, содержанию документации от Подрядчика не поступало. В связи с чем, оснований для отказа разработки и передаче ППР заказчику на согласование у Подрядчика не было.
  2. Как указывается в ответе на досудебную претензию, подрядчик должен был приступить к работам .._ года и к этому времени произвести все подготовительные работы, в т.ч. оборудовать строительный городок необходимыми помещениями в соответствии со СНиП. Однако первый автомобиль с бытовкой прибыл на объект .._ г., что свидетельствует, как указывает Подрядчик о намеренном срыве сроков начала работ. Обязанность по подключению к коммуникациям бытового городка лежит на Подрядчике п.9.2. Договора. Все бытовые помещения установлены на мягкое покрытие и не обеспечены охранными мероприятиями (пожарная, электро безопасность и т.д.)
  3. Инициатива по передаче документации, фронта работ, подписанию актов-допуска к работам, актов приема строительной площадке и начала работ полностью лежит на Заказчике (о чем свидетельствуют письменные обращения Заказчика к Подрядчику), однако представители Заказчика не могут распоряжаться персоналом Подрядчика, не могут заставить являться на площадку уполномоченных лиц Подрядчика, не могут руководить работами Подрядчика, т.к. не являются работодателем. Обязанности Подрядчика направлять заявки на основной материал Заказчику в письменном виде Договором не предусмотрена. Таким образом, ООО «_________» фактически подтверждает производство работ силами своих подчиненных в нарушение Договора без подписания соответствующих Актов.
  4. Подрядчиком полностью подтверждается отсутствие всех необходимых журналов производства работ, в т.ч. по обеспечению безопасности охраны труда, пожарной и электро безопасности на объекте. Так же, Подрядчик подтверждает – бытовой строительный городок не обеспечен мобильными туалетными кабинами, что нарушает санитарные нормы РФ и п.12.1. Договора. Данные факты зафиксированы Заказчиком в Актах №1-25 на основании п.15.7 Договора.
  5. Подрядчик подтверждает факт проживания людей на объекте в нарушение требований Договора п. 12.2.
    (Исх.№ от ..___ г. – Ответ на Досудебную претензию – Приложение №15)
    В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
    Согласно статье 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
    В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

5 ЧАСТЬ.
ГК РФ Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком

  1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
  2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
  3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
    Приведем и другие статьи ГК РФ:
    ГК РФ Статья 15. Возмещение убытков
  4. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
  5. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
    Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
    ГК РФ Статья 393. Обязанность должника возместить убытки
  6. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
    Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
  7. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.
    Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.
  8. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, – в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения.
  9. При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.
  10. Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. Суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.
  11. В случае нарушения должником обязательства по воздержанию от совершения определенного действия (негативное обязательство) кредитор независимо от возмещения убытков вправе требовать пресечения соответствующего действия, если это не противоречит существу обязательства. Данное требование может быть предъявлено кредитором и в случае возникновения реальной угрозы нарушения такого обязательства.
    ГК РФ Статья 393.1. Возмещение убытков при прекращении договора
  12. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение должником договора повлекло его досрочное прекращение и кредитор заключил взамен его аналогичный договор, кредитор вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора.
  13. Если кредитор не заключил аналогичный договор взамен прекращенного договора (пункт 1 настоящей статьи), но в отношении предусмотренного прекращенным договором исполнения имеется текущая цена на сопоставимые товары, работы или услуги, кредитор вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и текущей ценой.
    Текущей ценой признается цена, взимаемая в момент прекращения договора за сопоставимые товары, работы или услуги в месте, где должен был быть исполнен договор, а при отсутствии текущей цены в указанном месте – цена, которая применялась в другом месте и может служить разумной заменой с учетом транспортных и иных дополнительных расходов.
  14. Удовлетворение требований, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не освобождает сторону, не исполнившую обязательства или ненадлежаще его исполнившую, от возмещения иных убытков, причиненных другой стороне.
    На основании вышеизложенного прошу суд:
    Взыскать солидарно с ООО «____________» и гр-нина ________________________________ в пользу ООО «________________» аванс по договору подряда №_ от «» __________ 20__ г. в размере ________ руб.,
    Взыскать с ООО «____________» в пользу ООО «____________» штрафы по договору подряда №____ от «» __ 20__ г. в размере _______ руб.,
    Взыскать с ООО «____________» в пользу ООО «_________» штрафы за нарушение безопасности производства работ – с .._ г. .. г. по договору подряда №_ от «» __ 20__ г. в размере 1.790.000 руб.,
    Взыскать с ООО «____________» в пользу ООО «_________» проценты по ГК РФ по договору подряда №_ от «» ___ 20__ г. в размере ____ руб.,
    Взыскать с ООО «____________» в пользу ООО «________» убытки по займу в размере ______ руб.,
    Взыскать с ООО «____________» в пользу ООО «_____________» убытки в размере _______ руб.,
    ИТОГО: ______________– руб.
    И расходы по уплате государственной пошлины в сумме __ руб. Приложения:
  15. Акты выявленных нарушений №1-28 в 1 экз. (копии).
  16. П/п об оплате госпошлины в 1 экз. (оригинал).
  17. Выписка с сайта nalog.ru на ООО «____________» в 1 экз. (оригинал).
  18. Выписка с сайта nalog.ru на ООО «____________» в 1 экз. (оригинал).
  19. Договор подряда №___ от «» __ 20__г. в 1 экз. (копия).
  20. Письмо исх №____ от ..__ г. в 1 экз. (копия).
  21. Письмо исх №____ от ..__ г. в 1 экз. (копия).
  22. Письмо исх №____ от ..__ г. в 1 экз. (копия).
  23. Акт выявленных дефектов №1 в 1 экз. (копия).
  24. Письмо исх №____ от ..__ г. в 1 экз. (копия).
  25. Письмо исх №____ от ..__ г. в 1 экз. (копия).
  26. Письмо исх №____ от ..__ г. в 1 экз. (копия).
  27. Письмо исх №____ от ..__ г. в 1 экз. (копия).
  28. Досудебная претензия в 1 экз. (копия).
  29. Письмо № от ..___ г. – Ответ на Досудебную претензию в 1 экз. (копия).
  30. П/п о перечислении аванса Ответчику в 1 экз. (оригиналы).
  31. Вторая досудебная претензия в 1 экз. (копия).
  32. Досудебная претензия поручителю в 1 экз. (копия).
  33. Договор поручительства № от «» ___ 20__ года в 1 экз. (копия).
  34. Договор процентного займа № от «» ___ 20__ года в 1 экз. (копия).
  35. Договор процентного займа №___ от «» __ 20__ года в 1 экз. (копия).
  36. Договор № __ от .. г. в 1 экз. (копия)
  37. УПД к Договору от ..г. в 1 экз. (копия)
  38. УПД к Договору от ..г. в 1 экз. (копия)
  39. УПД к Договору от ..г. в 1 экз. (копия)
  40. УПД к Договору от ..г. в 1 экз. (копия)
  41. УПД к Договору от ..г. в 1 экз. (копия)
  42. УПД к Договору от ..г. в 1 экз. (копия)
  43. Счет № _ от ..г. в 1 экз. (копия)
  44. УПД к счету от ..г. в 1 экз. (копия)
  45. УПД к счету от ..г. в 1 экз. (копия)
  46. УПД к счету от ..г. в 1 экз. (копия)
  47. Счет № от ..__г. в 1 экз. (копия)
  48. УПД к счету от ..г. в 1 экз. (копия)
  49. УПД к счету от ..г. в 1 экз. (копия)
  50. УПД к счету от ..г. в 1 экз. (копия)
  51. Счет № от ..__ г. в 1 экз. (копия)
  52. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  53. Счет № от ..__ г. в 1 экз. (копия)
  54. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  55. Счет № от ..__ г. в 1 экз. (копия)
  56. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  57. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  58. Счет № от ..__ г. в 1 экз. (копия)
  59. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  60. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  61. УПД к счету _ от .. г. в 1 экз. (копия)
  62. УПД к счету _ от .. г. в 1 экз. (копия)
  63. Счет № от ..__ г. в 1 экз. (копия)
  64. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  65. Счет № от ..__ г. в 1 экз. (копия)
  66. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  67. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  68. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  69. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  70. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  71. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  72. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  73. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  74. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  75. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  76. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  77. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  78. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  79. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  80. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  81. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  82. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  83. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  84. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  85. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  86. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  87. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  88. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  89. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  90. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  91. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  92. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  93. УПД к счету от .. г. в 1 экз. (копия)
  94. Квитанция об отправке Искового заявления Ответчикам в 1 экз. (копии).

Генеральный директор
ООО «________» __ _________